Проведение ремонта конвейеров в сырьевом цехе АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024-2025 гг. (id890550)
Общая информация
Документы
Файл | Комментарий |
Документация к отбору.7z |
Товары
#
Наименование
1
Проведение ремонта конвейеров в сырьевом цехе АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024-2025 гг.
Кол-во: 1 Ед.изм.: услуга
Справка: Как принять участие в тендере
Похожие тендеры
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Ремонт парообогреваемых пекопроводов смесителя пека ТАИФ на 1шт.; в июне 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id893172)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 08.05.2024Завершится: 21.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 893172
- Конкурсный отбор на проведение технического обслуживания и ремонта компрессоров "Genesis". (id894676)открытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 28.05.2024 в 23:00ID компании: 351557ID конкурса: 894676
- КУМЗ-ОрганизаторРемонт расточного станка АР-41М (id891757)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 20.05.2024 в 09:00ID компании: 435555ID конкурса: 891757
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Ремонт дробилки валковой Г-1000х550 в кол-ве 1шт. в июле 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id891434)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 20.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 891434
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Ремонт звездочки черт.№1079-39-01-000CБ в кол-ве 2шт.; Ремонт ролика опорного черт.№154-230-00-000СБ в кол-ве 1шт.; Ремонт салазок съемные подвесного пути установки SCHLICK черт.№506-50-00-000СБ в кол-ве 1ши.; в июле 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id895529)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 16.05.2024Завершится: 24.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 895529
- Филиал ИСО в г. ШелеховВыбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ГОУ-3, 4 ремонт газоочистной линии № 5 инв. № 4165338. Период выполнения май-июнь 2024 г. (id883679) (3-й этап торгов) (id895514)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 16.05.2024Завершится: 23.05.2024 в 23:00ID компании: 351562ID конкурса: 895514
- КУЗОЦМРазработка рабочей документации на электроснабжение новой азотной станции цеха №5 (id896043)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 16.05.2024Завершится: 24.05.2024 в 08:00ID компании: 23933ID конкурса: 896043
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Сборка клети прокатного стана ЛО-1 ПАО РУСАЛ Братск в кол-ве 34шт. в 2024-2025г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id896103)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 17.05.2024Завершится: 31.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 896103
- РУСАЛ Каменск-УральскийРемонт Промышленного агрегата Керхер HD 10/25-4S ЦЦРО ДОП "РУСАЛ Каменск-Уральский". (id893903)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 13.05.2024Завершится: 27.05.2024 в 23:00ID компании: 350490ID конкурса: 893903
- РУСАЛ КраснотурьинскАО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск» рассматривает возможность приобретения услуги «Техническое обслуживание систем автоматического регулирования и управления турбогенераторов № 1, 2, 6, 8, 3, 7, 10: ОПЦВ и насосных перекачки фильтрационных вод №1,2». В период, с момента заключения договора и предоставления необходимой документации на три календарных года. (id890880)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 02.05.2024Завершится: 31.05.2024 в 23:00ID компании: 350493ID конкурса: 890880
- Филиал Завод ЛоджикруфЗапрос оферты на изготовление, монтаж и электромонтажные работы по подключению кран-балки для сборки угловых панелей: по адресу : г. Рязань, Восточный Промузел, 21, здание с кадастровым номером 62:29:0120001:346 (id882176) (2-й этап торгов) (id895936)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 16.05.2024Завершится: 24.05.2024 в 10:00ID компании: 122128ID конкурса: 895936
- Филиал Завод ЛоджикруфЗапрос оферты на поставку и монтаж гидромодуля для холодильной установки расположенной на территории филиала ООО «Завод Лоджикруф» г. Рязань по адресу: г. Рязань, восточный промузел, 21. (id894445)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 21.05.2024 в 10:00ID компании: 122128ID конкурса: 894445
Другие тендеры этой компании
- РУСАЛ Ачинскотбор по выбору поставщиков на поставку оборудования для проведения горно-промышленных работ для АО «РУСАЛ Ачинск» (id862206) (4-й этап торгов) (id896325)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 17.05.2024Завершится: 20.05.2024 в 18:00ID компании: 350389ID конкурса: 896325
- РУСАЛ АчинскПроведение работ по зачистке и поверке резервуаров на нефтебазе и АЗС в Кия-Шалтырском нефелиновом руднике в 2024 г. (id879968) (3-й этап торгов) (id896309)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 17.05.2024Завершится: 24.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 896309
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор Поставщиков на поставку тренажеров для обучения сердечно-легочной реанимации и симуляторов ранений в 3 квартале 2024 г., для АО «РУСАЛ Ачинск» (id883449) (3-й этап торгов) (id896134)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 17.05.2024Завершится: 21.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 896134
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор по выбору поставщика на приобретение бензиновых мотопомп для АО «РУСАЛ Ачинск» (id895543)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 16.05.2024Завершится: 29.05.2024 в 23:59ID компании: 350389ID конкурса: 895543
- РУСАЛ АчинскОтбор поставщиков на Датчик Hydro-Mix (id890935)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 15.05.2024Завершится: 22.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 890935
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор Поставщиков на поставку электрогидроимпульсной установки в 2 квартале 2024 г., для АО «РУСАЛ Ачинск» (id894689)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 15.05.2024Завершится: 22.05.2024 в 10:00ID компании: 350389ID конкурса: 894689
- РУСАЛ АчинскВыполнение строительно-монтажных работ по устройству обвалования аккумуляторных баков ст.№№ 1,2,3,4 турбинного отделения КТЦ ТЭЦ АО "РУСАЛ Ачинск" (id840282) (6-й этап торгов) (id894356)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 15.05.2024Завершится: 20.05.2024 в 18:00ID компании: 350389ID конкурса: 894356
- РУСАЛ АчинскОтбор по выбору поставщиков на поставку оргстекла, фторопласта для АО "РУСАЛ Ачинск" в 2024 году. (id886530) (2-й этап торгов) (id894885)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 15.05.2024Завершится: 21.05.2024 в 18:00ID компании: 350389ID конкурса: 894885
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор по выбору поставщика на приобретение сварочного оборудования для АО «РУСАЛ Ачинск» (id894597)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 27.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 894597
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор по выбора поставщика на приобретение талей электрических передвижных (г/п 5 т, высота 18 м, г/п 3,2 т, высота 6 м) по заявке ДШУ КШНР, 2 шт. (ГД)для АО «РУСАЛ Ачинск» (id893404)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 27.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 893404
- РУСАЛ АчинскЗакупка контрольно-испытательных грузов для АО "РУСАЛ Ачинск" (id894377)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 22.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 894377
- РУСАЛ АчинскЗакупка запасных частей к импортной технике для АО "РУСАЛ Ачинск" (id894333)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 22.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 894333
Заявки принимаются строго через ЭТП Tender.pro https://www.tender.pro/
По вопросам регистрации/работы на ЭТП просьба обращаться в Центр ТендерПро-Консультант, круглосуточно 8-(495)215-14-38 http://help.tender.pro/contacts.html
Связаться с управляющим процедурой можно через вкладку Вопросы-Ответы - информация будет автоматически направлена на электронную почту управляющего.
Информация от управляющего отбором по условиям отбора и предмету закупки:
1. Предоставление расчёта стоимости работ с минимальной ценой.
2. Предоставление обоснования ценообразования (калькуляции/сметы и т.п.).
3. Предоставление гарантийных обязательств, условий оплаты, сроков оказания услуг.
4. Предоставление документов для аккредитации.
- Согласие на изменение условий оплаты в случае не прохождения аккредитации (при заключении договора).
5. Отсутствие у участника в течение последних 3 (трех) лет аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах.
6. Наличие инструментов, приспособлений, приборов и спец. машин и механизмов, применяемых при проведении ремонтных работ в соответствии с утверждённой программой на выполнение работ (материально-техническая база).
7. Отсутствие арбитражных делопроизводств.
8. Соблюдение установленных обязательных требований на выполнения работ, требующие особой квалификации персонала, только силами квалифицированного персонала Исполнителя.
9. Наличие специалистов для разработки ПОР (ППР) на производство работ повышенной опасности с применением ПС и при выполнении работ на высоте.
10. Составление смет в текущем уровне цен с использованием ФЕР 2020;
11. Накладные расходы согласно МДС 81-33.2004 с учетом коэффициента 0,85, согласно письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г., но не более 95% от ФОТ;
12. При использовании расценок на изготовление конструктивных элементов размер накладных расходов не должен превышать 66 % с коэффициентом 0,85 от ФОТ;
13. Сметная прибыль 10% от ФОТ;
14. Индексы перевода в текущий уровень цен заработной платы, эксплуатации машин и механизмов применяются по данным Региональных центров ценообразования. При переводе в текущий уровень цен по региональным индексам, рассчитываемым от уровня заработной платы рабочего 4-го разряда к основной заработной плате применяется коэффициент 0,8 с учетом усреднения разряда в смете (К-0,8 к ОЗП и ЗПМ) (Приложение № 3);
15. При отсутствии расценок в базе ФЕР 2020, допускается применение базы 1984 г или формируются калькуляции по согласованию с Заказчиком. При отсутствии расценок формируются калькуляции;
16. Оплата в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ векселем АО «РУСАЛ Ачинск»;
17. Гарантии качества работ, услуг (не менее 5 лет);
18. Договор между Заказчиком и Подрядчиком оформляется в редакции Заказчика;
19. За нарушение сроков выполнения работ по услугам, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы стоимостей не выполненных этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора, в случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик также может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
20. В случае необходимости Заказчик может провести технический аудит.
В Вашем коммерческом предложении прошу указать:
1. Полное наименование Исполнителя;
2. ИНН;
3. Сроки выполнения работ;
4. Ценовое предложение за единицу оборудования и комплекс работ, согласно настоящего Технического задания, с приложением обоснования расчёта ценообразования;
5. Сметные расчеты (в формате Excel и Гранд-смета);
6. Условия оплаты;
7. Гарантийные обязательства;
8. Подтверждение соответствия требованиям настоящего Технического задания.
Обращаем Ваше внимание, что при подведении итогов стоимость предложений участников отбора будет рассчитана с учетом отвлечения денежных средств.
Вы вправе предоставить любую информацию и документы, подтверждающие Вашу положительную деловую репутацию, опыт и устойчивое финансовое положение. (указать организационно правовую форму и наименование организатора отбора) оставляет за собой право, при невозможности определения наилучшей заявки и в целях равных конкурентных условий для всех участников конкурентного отбора, направить в адрес всех участников отбора список минимальных цен (без указания поставщиков, предложивших данные цены) и предложить всем участникам конкурентного отбора скорректировать и предоставить свои окончательные заявки. Каждый поставщик или подрядчик, при условии соответствия заявленным требованиям, имеет возможность принять участие в отборе на 2024-2025гг. в течение всего периода отбора. Отбор, в том числе отдельные его стадии, не являются переговорами о заключении договора (ст. 434.1 ГК РФ). Настоящее приглашение не является офертой (ст. 435 ГК РФ) или акцептом / ответом о принятии оферты (ст. 438 ГК РФ). Настоящее приглашение не является публичной офертой или приглашением делать оферты (ст. 437 ГК РФ). Настоящий отбор не является торгами (в том числе в форме конкурса, аукциона или в иной форме) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447449, 10571061 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и не накладывает на Участников Группы, в том числе АО "РУСАЛ Ачинск", обязательств предусмотренных вышеуказанными статьями ГК РФ Конкурентный отбор может быть отменен его организатором в одностороннем порядке в любое время до подведения его итогов. В случае изменения условий конкурентного отбора или его отмены расходы, понесенные любым лицом, в связи с проведением отбора организатором отбора не возмещаются. Информация, предоставленная Вами для участия в конкурентном отборе, не сообщается лицам, не имеющим отношения к проведению конкурентного отбора, а также другим участникам конкурентного отбора.
Если в ходе конкурсного отбора Вы столкнулись с фактами недобросовестных действий, ограничения конкуренции или сотрудниками в честности, которых Вы сомневаетесь, сообщите об этом по одному из каналов связи Службы доверия СигнAL: через форму на сайте портала "РУСАЛ ОНЛАЙН", по телефону 8 800 234 56 40 и 8 495 221 33 72, через мессенджер (WhatsApp, Telegram, Viber) по телефону 8 915 224 56 40 по эл. почте signal@rusal.com