Данный тендер открыт как 2-й этап торгов к тендеру Приобретение нефтепродуктов в период 01.02.2022г – 15.03.2022г (id589606)

• Поставки производятся бензовозными партиями в течение 1-2 дня с момента получения заявки Покупателя. Качество нефтепродуктов подтверждаться сертификатом/паспортом качества завода производителя. На складе Покупателя по каждой партии комиссионо проводится отбор и опечатка арбитражных проб. Поставщик обеспечивает наличие указанного объема Товара в п.1. Цена товара является фиксированной и не подлежит изменению.
• Предпочтительна маркировка топлива красителями. При необходимости Поставщик согласно заявки Покупателя производит маркировку топлива необходимым цветом при загрузке автозаправщика. Поставщик обязан обеспечить отражение в товаросопроводительных документах объемы Товара в килограммах и литрах, которые приведены к температуре 15 ° С.
• Поставщик обязан в день возникновения налоговых обязательств оформить в электронной форме и не позднее 15 календарных дней с даты оформления зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) соответствующую налоговую накладную, сообщив о факте такой регистрации Покупателю в течение 2-х дней .
• В случае нарушения срока оформления и регистрации в ЕРНН соответствующей налоговой накладной, Поставщик, по требованию Покупателя обязан уплатить штраф в размере 20% от суммы поставки, исчисленной без НДС.

Заявки принимаются строго через ЭТП Tender.prohttp://www.tender.pro/

По вопросам регистрации/работы на ЭТП просьба обращаться вЦентр ТендерПро-Консультант, круглосуточно 8-(495)215-14-38 http://help.tender.pro/contacts.html

Документация о закупке представляет собой приглашение, адресованное неопределенному кругу лиц, выступить с предложениями по закупочной процедуре.
Таким образом, проведение конкурентного отбора или ценового отбора не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником